Уважаемые посетители!
Предлагаем Вам новую версию сайта Свердловского областного суда.
В случае возникновения технических сбоев Вы можете получить необходимую информацию по ссылке: http://oblsud.svd.sudrf.ru
Если Вас не затруднит, отправьте свое мнение о новом сайте по адресу: mel@ekboblsud.ru
С уважением, администратор
Татьяна К. в октябре 2017 года заказала в ООО «ФМ Империя» детскую мебель. Согласно договору подрядчик в течение 35 рабочих дней обязался выполнить работы по изготовлению и монтажу. Стоимость детского гарнитура составила 238 369 рублей. Татьяна оплатила гарнитур, частично задействовав кредитные средства. Однако в установленные сроки подрядчик договор не исполнил. Мебель доставили 21 января 2018 года, но лишь частично. При монтаже выяснилось, что поставленная мебель не соответствует согласованным размерам и комплектующим материалам, имеет дефекты покрытия, укомплектована фурнитурой, не предусмотренной соглашением. 31 января 2018 года Татьяна К. направила претензию в адрес ООО «ФМ Империя», но она была оставлена без удовлетворения.
Татьяна К. подала иск в Верхнепышминский городской суд, в котором просила взыскать с ООО «ФМ Империя» уплаченные за товар деньги – 238 369 рублей, неустойку – 14 540 рублей, возмещение убытков в виде процентов по кредиту – 13 367 рублей, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, а также расходы на представителя и штраф.
Верхнепышминским городским судом была назначена судебная товароведческая экспертиза, которая установила, что набор детской мебели имеет технические дефекты. Также экспертами была выявлена некомплектность поставки набора мебели покупателю, в соответствии с представленной подрядчиком калькуляцией. Исследуемая часть мебели изготовлена, доставлена и смонтирована в квартире истца с просрочкой не менее 25 рабочих дней. Для устранения недостатков потребовалось бы вновь переделать более 70% деталей исследуемого набора мебели.
Установив указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к выводу о частичном удовлетворении требований иска. Решением Верхнепышминского городского суда в пользу Татьяны К. взыскана стоимость мебели – 238 369 рублей, неустойка – 14 540 рублей, компенсация морального вреда – 5 тысяч рублей, штраф – 135 638 рублей. Также судом взыскано возмещение процентов по кредиту – 13 367 рублей и 10 тысяч рублей – оплата услуг представителя. Всего 404 884 рубля.
Ответчик обжаловал указанное решение в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, оставила решение Верхнепышминского городского суда без изменений.
База судебных дел располагается по адресу:
«Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»
2006-2015